Договор оказания услуг по монтажу оборудования

Договор подряда на монтаж оборудования – образец

Договор оказания услуг по монтажу оборудования

Внимание! Представленный текст является образцом договора подряда на монтаж оборудования. Чтобы сделать документ под ваши условия воспользуйтесь шаблоном FreshDoc: Типовой договор подряда.

Работы по монтажу являются важным этапом установки и сдачи оборудования в эксплуатацию. Проводятся данные работы с соблюдением всех существующих требований к безопасности и с учетом комплекса технологических правил, в зависимости от вида оборудования и разновидности монтажных работ.

Проведение работ по монтажу начинается с заключения соглашения между заказчиком и подрядчиком. Согласно договору, подрядчик обязуется по заданию заказчика осуществить монтаж оборудования в сроки установленные договором, а заказчик обязуется принять и оплатить работу в порядке, указанном в соглашении.

Особенности заключения договора подряда на монтаж оборудования

Как правило, договор регламентирует проведение монтажных работ, пусконаладочные работы и сдачу оборудования в эксплуатацию. Для проведения монтажа предварительно требуется разработать:

  • технический проект;
  • проект организации монтажных работ;
  • сметную документацию;
  • монтажные схемы на проведение работ;
  • другие документы, в зависимости от обстоятельств конкретной сделки.

Одновременно с составлением типового образца договора подряда на монтаж оборудования оформляются спецификации и заявки на покупку монтажных инструментов, механизмов, материалов и т.д. А в процессе подготовки к монтажу обеспечиваются: комплектование и своевременная доставка на объект материально-технических ресурсов, контроль за своевременным исполнением заказов и качеством исполнения.

Помимо описания вида и объема мероприятий по монтажу, в бланке договора на монтаж оборудования следует четко прописать сроки исполнения подрядчиком своих обязательств и стоимость сделки.

Если планируется поэтапное выполнение монтажных работ, этот момент следует уточнить в соглашении, указав отдельно сроки каждого этапа.

Цена сделки может определяться в Смете, которая после подтверждения участниками соглашения становится неотъемлемой частью договора.

Материалы и оборудование, необходимые для выполнения монтажа определяются соответствующими приложениями — Перечнем материалов и Перечнем оборудования. Передача материалов и оборудования оформляется соответствующими актами — Актом приема-передачи материалов и Актом приема-передачи оборудования, которые после подписания сторонами становятся неотъемлемой частью соглашения.

Структура и содержание договора подряда на монтаж оборудования

  1. Дата и место заключения соглашения.
  2. Наименование сторон.
  3. Предмет договора.

    В соответствии с условиями настоящего договора, подрядчик обязуется по заданию заказчика в установленный договором срок выполнить работы по монтажу оборудования (перечень работ, их объем и виды указываются в соглашении), а заказчик обязуется принять результат работ и уплатить подрядчику обусловленную соглашением цену.

    Способы выполнения работ определяются сторонами в Техническом задании, являющемся неотъемлемой частью договора подряда на монтаж оборудования. Материалы и оборудование, необходимые для выполнения работ определяются участниками сделки в соответствующих перечнях, являющихся неотъемлемой частью соглашения.

    Уточняется, на кого возлагается обязанность по предоставлению материалов и оборудования. Передача материалов и оборудования оформляется актами приема-передачи.

  4. Срок действия соглашения. Договор вступает в силу с даты (или события) и действует до даты (или события). Указываются соответствующие даты (или события).
  5. Права и обязанности сторон.

    пункта зависит от условий, на которых заключается настоящее соглашение.

  6. Сроки выполнения работ. пункта зависит от условий, на которых заключается настоящее соглашение. Указываются дата начала и окончания работ, а также промежуточные сроки. Уточняются условия и порядок переноса сроков начала и окончания работ.
  7. Стоимость работ и порядок расчетов.

    пункта зависит от условий, на которых заключается настоящий договор подряда на монтаж оборудования.

  8. Порядок сдачи и приема работ по монтажу оборудования. пункта зависит от условий, на которых заключается настоящее соглашение.
  9. Ответственность сторон. пункта зависит от условий, на которых заключается настоящее соглашение.

  10. Основания и порядок расторжения сделки. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон и в одностороннем порядке по письменному требованию подрядчика или заказчика по основаниям, предусмотренным условиями договора и законодательством России.
  11. Разрешение споров.

    Претензионный порядок досудебного урегулирования споров является для сторон обязательным. В судебном порядке споры разрешаются в соответствии с условиями договора и законодательством России.

  12. Форс-мажор. пункта зависит от условий, на которых заключается настоящее соглашение.
  13. Прочие условия. пункта зависит от условий, на которых заключается настоящее соглашение.
  14. Список приложений.
  15. Адреса и реквизиты сторон.
  16. Подписи сторон.

Дополнительные документы к бланку договора подряда на монтаж оборудования

Составить и скачать договор можно на нашем сайте вместе с приложениями:

  • Техническое задание;
  • Смета;
  • Перечень материалов;
  • Перечень оборудования;
  • Акт приема-передачи материалов;
  • Акт приема-передачи оборудования;
  • Дополнительное соглашение;
  • Протокол разногласий;
  • Протокол согласования разногласий.

Подробнее о Договорах подряда смотрите на страницах:

Источник: https://www.freshdoc.ru/dogovor/dogovory_podryada/montazha_oborudovaniya/

Договор оказания услуг по выполнении монтажных работ

Договор оказания услуг по монтажу оборудования
по выполнении монтажных работ

г.

«» 2016 г.

в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1.1.

Поставщик, являющийся продавцом оборудования по контракту на поставку, принимает на себя обязательство осуществить силами своих специалистов монтажные работы, наладку, испытание и пуск в эксплуатацию оборудования, поставляемого по контракту, именуемого в дальнейшем Оборудование, а также обеспечить гарантированную производительность и другие показатели в соответствии с техническими условиями контракта, произведя за время монтажа обучение персонала Заказчика, являющегося покупателем оборудования по контракту на поставку, методам наладки и эксплуатации оборудования, включая передачу опыта и специфических навыков работы.

СТАТЬЯ 2

2.1. Для выполнения указанных в ст.1 настоящего договора работ Поставщик в срок не позднее дней с даты получения от Заказчика подтверждения о готовности объекта к монтажу, командирует в РФ следующих специалистов:

  • эксперта-консультанта ;
  • главного инженера ;
  • старшего инженера ;
  • инженера ;
  • техника (мастера, монтера) ;
  • квалифицированного рабочего ;

2.2. Поставщик обязуется по просьбе Заказчика командировать в РФ в его распоряжение других необходимых специалистов.

2.3. При необходимости срочного командирования срок выезда специалистов поставщика не будет превышать дней с даты получения запроса.

2.4. Ориентировочные сроки начала и проведения монтажных работ: «»2016 г. Точную дату начала монтажа Заказчик сообщит Поставщику дополнительно. Поставщик обязуется командировать специалистов к указанному сроку и уведомить Заказчика о дате прибытия специалистов в РФ, указав номер рейса (поезда), как можно раньше, но не позднее, чем за дней до начала отъезда.

2.5. В случае, если указанные в п.2.

4 сроки проведения монтажных работ окажутся недостаточными, Заказчик имеет право, на условиях настоящего договора до окончательного завершения монтажных работ, продлить период пребывания специалистов Поставщика.

Если будет установлено, что монтажные работы не были проведены в указанные выше сроки по причинам, зависящим от Поставщика, все расходы, связанные с дальнейшим пребыванием специалистов в стране Заказчика, Поставщик принимает на себя.

СТАТЬЯ 3

3.1. За выполнение вышеуказанных работ Заказчик оплачивает Поставщику работу специалистов по следующим месячным ставкам:

  • эксперту-консультанту рублей в месяц;
  • главному инженеру рублей в месяц;
  • старшему инженеру рублей в месяц;
  • инженеру рублей в месяц;
  • технику (мастеру, монтеру) рублей в месяц;
  • квалифицированному рабочему рублей в месяц;

В ставки за монтажные работы включаются возмещения за работу специалистов Поставщика, оплата за отпуск, суточные и другие расходы, связанные с командированием, за исключением расходов по проезду и оплате жилых помещений.

3.2. Выплата сумм, указанных в п.3.1 настоящего договора производится в форме инкассо с последующим акцептом (немедленной оплатой) на основании следующих документов:

  • счета Поставщика в 4-х экземплярах;
  • ведомости монтажных работ, подтвержденной Заказчиком или его уполномоченным.

3.3. Заказчик, кроме того, оплачивает:

  • стоимость проезда специалистов из страны Поставщика до места монтажа в стране Заказчика при предъявлении билета и багажных квитанций:
    • по проезду по железным дорогам;
    • по иностранной территории – в спальном вагоне класса, а при прямом сообщении – в вагоне скорого поезда;
    • по территории РФ – в вагоне скорого поезда. При этом оплачивается провоз багажа до кг на каждого специалиста;
    • по проезду воздушным транспортом;
    • по тарифу турист-класса, включая провоз багажа на каждого специалиста до кг сверх багажа, провозимого бесплатно по билету.
  • стоимость проезда, включая провоз багажа, при возвращении специалистов из страны Заказчика в страну Поставщика. Билеты на обратный проезд приобретает Заказчик и вручает их специалистам Поставщика.
  • во время пребывания специалистов в г. в связи с выполнением обязательств по настоящему договору Заказчик предоставляет специалистам Поставщика номер в гостинице.

СТАТЬЯ 4

4.1. Рабочее время специалистов Поставщика на месте монтажных работ устанавливается согласно правилам, действующим в стране Заказчика.

СТАТЬЯ 5

5.1. Представители Заказчика и Поставщика совместно составляют план и график проведения монтажных и пусконаладочных работ.

5.2. Работы по монтажу производятся под руководством руководителя группы специалистов Поставщика (специалиста поставщика, если он один), который дает технические указания и консультации, относящиеся к монтажу. Поставщик обеспечивает своих специалистов необходимыми инструментами и приборами.

5.3. В процессе выполнения монтажных работ все основные части оборудования должны быть тщательно проверены.

Результаты осмотра должны быть изложены в протоколе, подписанном представителями Поставщика и Заказчика на месте монтажа.

При наличии дефектов в протоколе должно быть указано их точное описание, причины возникновения, меры по устранению, а также установлена ответственность сторон за эти дефекты.

5.4. Все записи в монтажном журнале ведутся на русском языке и должны быть подписаны уполномоченными представителями обеих сторон. Все записи технического характера должны быть подписаны соответствующими специалистами обеих сторон.

5.5. По окончании монтажа и пусконаладочных работ представителями Поставщика и Заказчика составляется и подписывается протокол о готовности оборудования к окончательным испытаниям и пуску в эксплуатацию. В протоколе указывается оценка качества произведенного монтажа оборудования в целом, а если необходимо, то и отдельных машин и агрегатов.

5.6. Окончательные испытания оборудования производятся по программе, согласованной представителями Заказчика и Поставщика в соответствии с техническими требованиями договора.

5.7. Монтажные работы считаются законченными после проведения всех видов монтажных, пусконаладочных работ, испытаний оборудования с достижением им гарантированных по контракту показателей, о чем составляется «Протокол проведения окончательных испытаний и пуска оборудования в эксплуатацию».

5.8. Заказчик обязуется точно выполнять все технические указания специалистов Поставщика, относящиеся к монтажу оборудования, а Поставщик гарантирует правильность даваемых его специалистами технических указаний в процессе выполнения монтажных работ.

СТАТЬЯ 6

6.1. Поставщик страхует своих специалистов за свой счет в соответствии с законодательством своей страны на случай болезни или несчастных случаев во время пребывания их в РФ. Заказчик может по просьбе Поставщика и за его счет застраховать специалистов в в соответствии с правилами страхования от несчастных случаев .

6.2.

При болезни или несчастных случаях во время пребывания специалистов Поставщика в РФ Заказчик обеспечивает больному или пострадавшему специалисту бесплатную медицинскую помощь в системе государственного здравоохранения и медикаменты по нормам и правилам страны Заказчика и производит платежи в течение в размере и порядке, предусмотренном в ст.3 настоящего договора. При этом Поставщик примет все меры к тому, чтобы по причине болезни его специалиста не было задержки в осуществлении монтажных работ на участке заболевшего специалиста.

6.3. При нетрудоспособности более по болезни или вследствие несчастного случая Поставщик обязан отозвать нетрудоспособного специалиста в свою страну либо лечить и содержать его за свой счет до состояния транспортабельности и по требованию Заказчика в срочном порядке направить замену.

6.4. В случае отзыва специалиста Поставщика по независящим от Заказчика причинам до истечения согласованного между сторонами срока расходы по откомандированию и замене специалистов несет Поставщик.

СТАТЬЯ 7

7.1. Поставщик несет ответственность:

7.1.1. За невыполнение своих обязательств, обеспечивающих: своевременных монтаж, пусконаладочные работы и проведение испытаний смонтированного оборудования в соответствии с согласованным графиком и программой монтажа и пуска оборудования в эксплуатацию.

СТАТЬЯ 8

8.1. Срок гарантии на выполненные монтажные работы – месяцев с даты их окончания в соответствии с п.5.7 ст.5 настоящего договора.

СТАТЬЯ 9

9.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, действует законодательство .

ПОДПИСИ СТОРОН

Исполнитель _________________

Заказчик _________________

Источник: https://pravodoc.com/obrazcy-dokumentov/dogovory/okazanie-uslug/dogovor-okazaniya-uslug-po-vipolnenii-montazhnih-rabot/

Договор оказания услуг по установке оборудования между юридическими лицами

Договор оказания услуг по монтажу оборудования

Исполнитель обязуется выполнить по заданию Заказчика работы по изготовлению корпусной мебели и/или торгового оборудования (далее «Изделие») и передать результат работ Заказчику, а Заказчик в соответствии с условиями настоящего договора обязуется принять и оплатить Изделие, в количестве, комплектности, комплектации в соответствии с эскизом и спецификацией. 1.2. Вид Изделия, количество, комплектность, комплектация и материал согласовываются сторонами в эскизе и спецификации, которые являются неотъемлемой частью настоящего договора.

1.3. После заключения договора любые изменения в спецификации и эскизе допускаются только на основании контрольного замера. Любые изменения должны быть отражены в письменной форме и подписаны Заказчиком.

Договор на техническое обслуживание оборудования

3.1.

Заказчик обязан:

  1. обеспечить доступ сервисного инженера Исполнителя к Оборудованию Заказчика.
  2. установить лиц ответственных за эксплуатацию Оборудования;
  3. завести “Журнал вызовов” и соблюдать его заполнение;
  4. при первых признаках поломки Оборудования немедленно сообщать Исполнителю;
  5. обеспечить согласованность вызовов , в случае если ответственных лиц более одного.
  6. работать на расходных материалах рекомендуемых Исполнителем;
  7. принять и оплатить оказанные услуги в сроки и в порядке, предусмотренными настоящим договором;
  8. принять все производимые Исполнителем работы, с подписанием соответствующих актов выполненных работ;

3.2.

Исполнитель обязан:

  1. незамедлительно реагировать на вызова Заказчика;
  2. соблюдать сроки и условия выполнения работ, оговоренные в данном договоре;
  3. поддерживать минимальные складские запасы расходных материалов и запасных частей для обслуживаемого Оборудования;
  4. предварительно информировать Заказчика о необходимости замены каких-либо запасных частей;

3.3.

Договор оказания услуг по выполнении монтажных работ

Срок гарантии на выполненные монтажные работы – месяцев с даты их окончания в соответствии с п.5.7 ст.5 настоящего договора.9.1. адрес:Почтовый адрес:ИНН:КПП:Банк:Рас./счёт:Корр./счёт:БИК:Исполнитель _________________Заказчик _________________

  1. Агентский договор i Образец агентского соглашения, заключаемое между юридическими лицами.
    1. Предмет соглашения
    2. Обязанности агента
    3. Обязанности принципала
    4. Порядок выполнения работ
    5. Оплата агентских услуг
    6. Решение спорных вопросов
    7. Особые условия
    8. Юридические адреса и реквизиты сторон
    9. Подписи сторон
    • 4 705 знаков
    • 615 слов
    • 3 страниц
  2. 3 страниц
  3. Обязанности принципала
  4. Подписи сторон
  5. Агентский договор i Образец агентского соглашения, заключаемое между юридическими лицами.
  6. Предмет соглашения
  7. Порядок выполнения работ
  8. Особые условия
  9. Решение спорных вопросов
  10. Оплата агентских услуг
  11. Юридические адреса и реквизиты сторон
  12. Обязанности агента
  13. 4 705 знаков
  14. 615 слов

Договор оказания услуг между юридическими лицами — пример

Ее необходимо описывать максимально подробно, при этом результат не имеет значения для такого соглашения и конкретно не предусматривается.

Для договора же подряда такое условие считается существенным исходя из положения п. 1 ст. 708 ГК РФ. Связь с исполнителем.

По ст. 780 ГК договор возмездного оказания услуг предполагает личное оказание услуги исполнителями, и лишь в том случае, если в договоре указано иное, допускается передача исполнения третьим лицам.

Договор поставки и монтажа оборудования

При этом Поставщик несет ответственность в соответствии с п.5.4 настоящего Договора до момента исполнения Поставщиком своих обязательств по поставке и монтажу Оборудования.4.6.

Покупатель проверяет поставляемое Оборудование по качеству в течение дней с момента подписания акта выполненных работ.4.7. 4.8. Со стороны Покупателя Акт о претензиях относительно качества Оборудования должен подписать уполномоченный технический специалист.4.9.

Претензии относительно скрытых дефектов Оборудования, которые не могли быть выявлены по результатам внешнего осмотра в ходе первоначальной проверки, подаются Покупателем Поставщику в письменной форме, путем подписания, уполномоченным техническим специалистом Покупателя и направления Поставщику соответствующего Акта.4.10.

Договор оказания услуг между юридическими лицами

Санкт-Петербург «14» февраля 2019 г.

ООО «ТелекомРу», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Юстинова Владимира Константиновича, действующего на основании устава ООО от 25 марта 2005 г.

с одной стороны, и ООО «ЮрКонсульт», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Вирчишина Давида Львовича, действующего на основании устава ООО от 12 июля 2004 г.

, с другой стороны, совместно именуемые как «Стороны» или «Сторона», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 1.ТЕРМИНЫ 1.1.

«Расчетный период» — календарный месяц, начинающийся непосредственно после месяца, в котором были оказаны услуги связи Заказчику.

1.2. «Тариф» — цена, по которой происходит расчет за оказанные услуги связи между Сторонами.

1.3. «Услуга связи» — услуги связи, которые оказываются Исполнителем Заказчику по настоящему Договору с использованием оборудования Исполнителя. 2.

Образец договора на оказание услуг по установке оборудования

Производить оплату услуг Исполнителя в соответствии с разделом 3 настоящего Договора.2.4. Заказчик вправе:2.4.1. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность.2.4.2.

Отказаться от исполнения Договора в любое время, уплатив Исполнителю часть установленной цены пропорционально части оказанных услуг, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения настоящего Договора.2.5.

Стороны ежемесячно составляют Акт о выполненных работах по обслуживанию Оборудования.3. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ3.1.

Стоимость работ по установке оборудования составляет ______ (___________) рублей, в том числе НДС (___ %) — ______ (___________) рублей.3.2.

За обслуживание Оборудования Заказчик ежемесячно выплачивает Исполнителю абонентскую плату в размере _______ (___________) рублей, в том числе НДС (___ %) — ________ (_____________) рублей.3.3.

Договор на то оборудования между юридическими лицами

заключаемый между юридическими лицами.

Основные понятия и обозначения договора Предмет договора Изменения в составе систем и порядок ввода новых систем Права и обязанности организации Порядок поставки системы Текущее информационное обслуживание дистрибьютора и порядок передачи дистрибутивов Порядок расчетов Сбытовая Особенности заключения РґРѕРіРѕРІРѕСЂР° РїРѕРґСЂСЏРґР° РЅР° ремонт 37 ГК Р РѕСЃСЃРёРё.

Инфо В случае невозможности их урегулирования они подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы. 5.3. За нарушение Исполнителем какого-либо из сроков исполнения обязательств по Договору Заказчик вправе потребовать уплаты Исполнителем пени в размере 0,1% от стоимости Договора за каждый день просрочки.

Источник: https://civilyur.ru/dogovor-okazanija-uslug-po-ustanovke-oborudovanija-mezhdu-juridicheskimi-licami-92947/

Договор оказания услуг по монтажу оборудования

Договор оказания услуг по монтажу оборудования

Подрядчика обеспечивать сохранность оборудования, материалов, инструментов и иного имущества Подрядчика, находящегося по месту осуществления монтажа.

2.3. Подрядчик вправе:

2.3.1. сдать выполненную работу досрочно;

2.3.2. требовать от Заказчика компенсации издержек на материалы, оборудование и инструменты, приобретенные Подрядчиком вследствие их необходимости для выполнения работ.

2.4. Заказчик вправе:

2.4.1. в любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность;

2.4.2. отказаться от исполнения Договора в любое время до сдачи ему результата работы, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора.

3. Стоимость работ и порядок расчетов

3.1.

ПРИМЕР:ПРОДАВЕЦ РАБОТАЕТ 11Ч+1Ч ПЕРЫВА В ДЕНЬ […]

  • Когда не платится налог со сдачи квартиры Сдать квартиру и не платить налоги – это возможно? Сегодняшний рынок аренды жилья довольно велик и имеет огромный теневой доход. Многие собственники хотят сдать квартиру и не платить налоги государству. Давайте разберемся, а можно ли не платить налоги за […]
  • Ярославль дзержинский мировой суд Ярославль дзержинский мировой суд ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ул. Труфанова, д. 26, г. Ярославль, 150999 Электронная почта суда: [email protected] Телефон/факс: (4852) 53-50-15; 53-53-55 Обращаем внимание, что в разделе сайта «Обращения […]
  • Алименты для временно неработающих Алименты с временно неработающего Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, исходя из какой суммы исчисляются алименты.

Договор оказания услуг по установке оборудования

Подрядчика обеспечивать сохранность оборудования, инструментов и иного имущества Подрядчика, находящегося по месту осуществления монтажа.

2.3. Подрядчик вправе:

2.3.1. сдать выполненную работу досрочно; 2.3.2. перенести срок сдачи из-за резко ухудшающихся погодных условий, при которых невозможно производить монтаж, не более чем на _____ дней по истечении срока, указанного в п. 2.1.2. настоящего Договора.

2.4. Заказчик вправе:

2.4.1. в любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность;

2.4.2. отказаться от исполнения Договора в любое время до сдачи ему результата работы, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора.

3

Важно Материалы и оборудование, необходимые для выполнения работ определяются участниками сделки в соответствующих перечнях, являющихся неотъемлемой частью соглашения.

Уточняется, на кого возлагается обязанность по предоставлению материалов и оборудования. Передача материалов и оборудования оформляется актами приема-передачи.

  • Срок действия соглашения.

пункта зависит от условий, на которых заключается настоящее соглашение. Указываются дата начала и окончания работ, а также промежуточные сроки.

Исполнитель ____________________________(___________________________________)

С перечнем, стоимостью и сроками выполняемых работ знакомлен и согласен

Дата «____»_________2014 г. Заказчик ________________________(____________________________________)

_______________________________________________________________________________________________________________________

АКТ ПРИЕМКИ-ПЕРЕДАЧИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Работы согласно Заказ-наряда выполнены

Дата «____»_________2014 г.
Исполнитель ____________________________(___________________________________)

Замечания по приемке работ Заказчиком

Замечания Заказчика устранены

Дата «____»_________2014 г. Исполнитель ____________________________(___________________________________)

Работы согласно Заказ-наряда приняты в полном объеме.

Договор оказания услуг по монтажу оборудования образец

Внимание При этом оплачивается провоз багажа до кг на каждого специалиста;

  • по проезду воздушным транспортом;
  • по тарифу турист-класса, включая провоз багажа на каждого специалиста до кг сверх багажа, провозимого бесплатно по билету.
  • стоимость проезда, включая провоз багажа, при возвращении специалистов из страны Заказчика в страну Поставщика. Билеты на обратный проезд приобретает Заказчик и вручает их специалистам Поставщика.
  • во время пребывания специалистов в г.

в связи с выполнением обязательств по настоящему договору Заказчик предоставляет специалистам Поставщика номер в гостинице.

4.1. Рабочее время специалистов Поставщика на месте монтажных работ устанавливается согласно правилам, действующим в стране Заказчика.

5.1.

Договор оказания услуг по монтажу оборудования образец скачать

Стоимость работ по настоящему Договору согласуется Сторонами и указывается в Приложении №1.

4.2. Заказчик производит оплату выполненных работ после подписания Акта выполненных работ и устранения Исполнителем всех недостатков, в соответствии с п 3.3.

5.
Ответственность Сторон

5.1. Исполнитель гарантирует качество выполненных монтажных работ в течение 12 месяцев с момента подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ.

5.2.

Исполнитель не несет ответственности за нарушения в работе установленного оборудования, если они вызваны обстоятельствами, за которые Исполнитель не отвечает: производственные недостатки в предоставленном Заказчиком оборудовании и материалах, резкое изменение давления в трубопроводе, скачки напряжения в электросети, механические повреждения и нарушения правил эксплуатации оборудования и т.

Оказание услуг по монтажу оборудования

В случае наличия замечаний Заказчик и Подрядчик составляют

двухсторонний претензионный акт, в котором должны устанавливаться сроки

устранения недостатков выполненных работ.

6. Ответственность сторон

6.1. При несоблюдении предусмотренных настоящим Договором сроков

платежей Заказчик обязан уплатить Подрядчику пеню в размере ____

процентов от суммы долга за каждый день просрочки.

6.2.
При просрочке выполнения работ по Договору Подрядчик обязан

уплатить Заказчику штраф в размере ______ процентов от суммы договора за

каждый день просрочки.

6.3. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения принятых

на себя обязательств и устранения нарушений.

6.4.

Договор на услуги по монтажу оборудования

Ответственность за отсутствие учета За…

Размер премий и поощрений будет посчитан правильно, если он обеспечит соответствующий рост выручки и прибыли предприятия. Анализ выявляет также конкретные факторы, положительно и отрицательно влияющие на трудоёмкость.
Например, перебои с поставками запасных частей, сырья и материалов, частые поломки техники,…

Формат договора в жесткой форме не определяется, но при этом имеются некоторые разделы, присутствовать которые должны будут в обязательном порядке. Все тонкости данного типа освещаются в ст.№550. Соответственно, права собственности в обязательном порядке должны быть соответствующим образом зарегистрированы.

Договор оказания услуг монтажа оборудования

Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон.

7.3. В случае изменения у какой-либо из сторон юридического адреса, названия, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение [значение] дней письменно известить об этом другую сторону.

7.4.

Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, — по одному для каждой из сторон.

7.5. Приложения к Договору, являющиеся его неотъемлемыми частями:

приложение N 1 — Акт приема-передачи работ по подготовке помещения для монтажа оборудования, выполненных Заказчиком;

приложение N 2 — Акт приема-передачи выполненных работ;

приложение N 3 — технические условия для подготовки помещения к монтажу оборудования.

[Вписать нужное].

8.

Договор оказания услуг по эксплуатации оборудования

______________________________________, именуем__ в дальнейшем

“Исполнитель”, в лице ___________________________________________,

действующ___ на основании _______________________, с одной стороны

и ________________________________________, именуем__ в дальнейшем

“Заказчик”, в лице _________________________________, действующ___

на основании _________________________, с другой стороны совместно

именуемые “Стороны”, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по установке и обслуживанию оборудования связи (далее по тексту настоящего Договора – Оборудование), а Заказчик обязуется оплатить эти услуги.

1.2.

Оказание услуг по монтажу оборудования проводка

Для выполнения указанных в ст.1 настоящего договора работ Поставщик в срок не позднее дней с даты получения от Заказчика подтверждения о готовности объекта к монтажу, командирует в РФ следующих специалистов:

  • эксперта-консультанта ;
  • главного инженера ;
  • старшего инженера ;
  • инженера ;
  • техника (мастера, монтера) ;
  • квалифицированного рабочего ;

2.2. Поставщик обязуется по просьбе Заказчика командировать в РФ в его распоряжение других необходимых специалистов.

2.3.

При необходимости срочного командирования срок выезда специалистов поставщика не будет превышать дней с даты получения запроса.

2.4. Ориентировочные сроки начала и проведения монтажных работ: «»2016 г.

Точную дату начала монтажа Заказчик сообщит Поставщику дополнительно.

Источник: http://consulcentr.ru/dogovor-okazaniya-uslug-po-montazhu-oborudovaniya

Договор на монтаж и поставку оборудования 2019

Договор оказания услуг по монтажу оборудования

Договор поставки и монтажа оборудования — образец этого документа, существенные моменты, на которые необходимо обратить внимание при его заключении, а также другие немаловажные нюансы совершения этой сделки изложены в данной статье.

Договор на монтаж и поставку оборудования образец.doc

Применение договора поставки и монтажа оборудования (скачать простой договор)

Рассматриваемый в настоящей статье договор распространен и активно применяется субъектами предпринимательской деятельности. Обусловлено это удобством и практичностью. Так, лицо, приобретающее оборудование, особенно дорогостоящее, заключив его, может рассчитывать не только на то, что ему доставят этот товар, но и на то, что установят, наладят, смонтируют и введут его в эксплуатацию.

По своей сути эта сделка является смешанным договором, в котором содержатся условия договора поставки (см. гл. 30 Гражданского кодекса РФ от 26.01.1996 № 14-ФЗ) и договора подряда (гл. 37 ГК РФ).

Таким образом, к соответствующим частям заключенного договора будут применяться правила, которые регулируют отношения либо по поставке, либо по подряду.

Вместе с тем порядок применения таких правил может быть изменен контрагентами по их соглашению (см. п. 3 ст. 421 ГК РФ).

Стоит отметить, что приобретение оборудования покупателем может быть осуществлено только на основании договора поставки, а его дальнейший монтаж произведен по отдельному договору подряда или возмездного оказания услуг.

Такой отдельный договор покупатель может заключить не только с лицом, у которого он приобрел товар, но и с третьими лицами.

Между тем в хозяйственной деятельности многие применяют именно смешанный договор, содержащий в себе обязанность поставщика поставить оборудование и установить его.

Скачать образец договора на поставку оборудования можно по следующей ссылке: Договор на монтаж и поставку оборудования — образец.

Учитывая то, что рассматриваемый договор является смешанным, он должен содержать в себе существенные условия обоих договоров — и подряда, и поставки. В противном случае такое соглашение может быть признано незаключенным как полностью, так и в части.

Существенные условия договора поставки

Даже простой образец договора поставки оборудования должен содержать по меньшей мере одно существенное условие, предусмотренное законодательством, — условие о предмете сделки. В свою очередь, предметом в данном договоре будет тот товар (оборудование), который покупатель решил купить, а поставщик — поставить.

С целью снижения риска признания данного условия несогласованным, а также более точной идентификации поставляемого оборудования в договоре необходимо отражать не только наименование оборудования, но и его характеристики, в том числе:

  • наименование производителя;
  • марку, модель;
  • год выпуска;
  • мощность;
  • габариты;
  • иные технические характеристики поставляемого товара (в зависимости от его типа), позволяющие более точно его индивидуализировать.

Помимо предмета поставки необходимо согласовать и условия о ее сроке, а также о цене договора и качестве товара. Данные условия не являются существенными, но опять же с целью предотвращения нежелательных последствий в будущем рекомендуется придать им статус таковых на основании соответствующего заявления стороны (см. абз. 2 п. 1 ст. 432 ГК РФ).

Дополнительную информацию по теме смотрите в статье «».

Существенные условия договора подряда

Договор на поставку оборудования с монтажом должен содержать и существенные условия договора подряда. Это:

  1. Условие о предмете. Применительно к рассматриваемому договору это условие должно содержать:
  • наименование оборудования и его индивидуализирующие признаки (учитывая, что это условие отражается в пунктах о поставке товара, можно сделать отсылку к соответствующему пункту договора поставки и монтажа оборудования);
  • наименование работ, которые должен произвести подрядчик-поставщик, выполняя монтаж, их этапы и содержание;
  • результат работ, который желает получить покупатель-заказчик.
  1. Условие о сроке, в который работы по монтажу должны быть произведены. При этом необходимо указывать дату, с которой подрядчик должен приступить к монтажу оборудования, и дату, не позже которой монтаж должен быть закончен, а результаты сданы заказчику по соответствующему акту. При отсутствии сроков, но определении времени начала работ, например после оплаты аванса, договор не будет являться незаключенным (см. п. 6 информационного письма ВАС РФ от 25.02.2014 № 165). Если монтаж предполагает работу в несколько этапов, рекомендуется определить в договоре дату начала и окончания каждого такого этапа.

Несмотря на то, что цена выполнения монтажных работ не является существенным условием, ее также желательно закрепить в соглашении, разделив при этом, какая часть является вознаграждением за работу, а какая — сопутствующими расходами (на материал для работ, аренду техники, зарплату рабочим и т. п.).

ВАЖНО! Если в договоре не прописано, что цена монтажа приблизительная, она является твердой и поставщик-подрядчик не вправе требовать ее увеличения.

Рекомендуемые условия для поставки

Поскольку рассматриваемый договор содержит в себе элементы двух договоров, предусмотренных ст. 506 и 702 ГК РФ, при его составлении следует учитывать законодательные требования, предъявляемые к обоим соглашениям. При этом контрагентов можно назвать как поставщиком и покупателем, так и подрядчиком и заказчиком — особой роли это не играет.

А чтобы снизить потенциальные риски при исполнении такого договора, в него рекомендуется включить следующее.

Образец договора поставки оборудования должен содержать условия:

  • о качестве оборудования, подлежащего поставке (ст. 469 ГК РФ);
  • комплектности и количестве (ст. ст. 465, 478 ГК РФ);
  • перечне документов, которые должны быть переданы вместе с поставляемым товаром (технические паспорта, инструкции, лицензии, сертификаты и т. п., ст. 464 ГК РФ);
  • гарантийном, а при необходимости и постгарантийном обслуживании;
  • порядке приема оборудования по количеству и качеству.

Рекомендуемые условия для подряда

Чтобы исключить возможные риски, связанные с монтажом оборудования, желательно указать следующие условия подряда:

  • гарантийные обязательства подрядчика на выполненный монтаж оборудования (ст. 722 ГК РФ), условия постгарантийного обслуживания;
  • условия приемки смонтированного оборудования (ст. 720 ГК РФ), перечень документов, которые стороны обязуются при этом подписать;
  • цену монтажа (ст. 709 ГК РФ);
  • требования к качеству выполненных работ (ст. 721 ГК РФ).

В договор монтажа и поставки оборудования нужно внести условия о наступлении и привлечении к ответственности, а также порядке оплаты поставки и монтажа. Согласовывая последние, нужно предусмотреть не только форму расчетов, но и сроки оплаты.

Учитывая, что соглашение несет в себе элементы двух договоров, оплата может производиться за поставку после передачи оборудования покупателю, за монтаж — после приемки работ.

Однако в образец договора поставки оборудования и монтажа можно внести и иной порядок.

ВАЖНО! При приобретении оборудования в рассрочку в договоре обязательно указываются размеры платежей, их сроки, порядок внесения как существенное условие в соответствии с п. 1 ст. 489 ГК РФ.

Указывая требования к качеству как работ, так и самого товара, следует отражать именно те специфические требования, в выполнении которых заинтересован покупатель (например, выбор материала, сорта, уникальные особенности конструкции). Если таких особых требований у него нет, то по умолчанию качество работ и оборудования должно соответствовать обычным или обязательным требованиям для соответствующего вида товара (см. ст. 469, 721 ГК РФ).

Условия о гарантии

По смыслу ст. 724 ГК РФ, если контрагенты не укажут в соглашении условия гарантии и она не будет вытекать из закона, то покупатель при обнаружении каких-либо недостатков будет ограничен в сроке предъявления претензий к контрагенту.

Он сможет заявить их в течение 2 лет с того момента, как принял монтажные работы.

Включение такого условия в договор поставки оборудования с монтажом позволит определить более долгий гарантийный срок и избежать иных споров, связанных с недостатками товара.

Согласовывая условия гарантии, нужно указывать, что гарантия устанавливается не только на само оборудование, но и на монтажные работы. Также в образец договора поставки и установки оборудования рекомендуется вносить такие условия:

  1. Момент, с которого начинает течь гарантийный срок. По общим правилам течение срока по поставке начинается с момента передачи оборудования, а по подряду — с момента подписания акта приемки выполненных работ.
  2. Объем гарантии. Распространяется она на все выполненные работы или нет, устанавливается ли она на комплектующие к оборудованию (при отсутствии данного пункта, согласно ст. 470 ГК РФ, гарантия на комплектующие будет распространяться).
  3. Срок устранения недостатков после их выявления.
  4. В отношении поставки — кто будет оплачивать расходы по возврату оборудования с недостатками.

Приемка оборудования и установки с пусконаладкой

Источник: https://5897987.ru/dogovora/dogovor-na-montazh-i-postavku-oborudovanija.html

Ваши права
Добавить комментарий