Договор на заготовку древесины образец

Образец договора на заготовку и вывозку древесины

Договор на заготовку древесины образец

Представить Подрядчику необходимую техническую документацию в течение дней с момента подписания Сторонами настоящего Договора. 2.3.2.

При отсутствии замечаний подписать предъявленный Подрядчиком акт выполненных работ после его получения и оплатить работы Подрядчика в соответствии с условиями настоящего Договора или представить Подрядчику письменный мотивированный отказ от подписания акта. 2.3. Заказчик вправе: 2.3.1.

В любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность. 2.3.2. Заказчик имеет право в любое время до сдачи ему результата работ отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать от Подрядчика возврата стоимости не выполненных на момент отказа от настоящего Договора работ.

Внимание

Получение права на заготовку древесины по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд в размере до 300 куб.

метров возникает лишь при условий, если гражданину земельный участок представлен для индивидуального жилищного строительства в соответствии с Законом Лучшим типом топливной древесины являются породы твердых лиственных деревьев, таких как: бук, береза, ясень, клён и рябина.

Популярна у потребителей за специфический треск, издаваемый при горении, является также хвойная древесина. К сожалению, эта древесина создает большую пожарную опасность (выделяет больше смолы, а при сжигании появляется большее накопление креозота в трубе).

Разжигание огня Для камина следует использовать только сухую древесину. Нельзя употреблять крашеную древесину, прессовано-импрегнированную, либо пластик, содержащий хлор, например, ПХВ. Они выделяют много вредных газов.

 договора по типам

Важно

Подтверждением оказания услуг Исполнителем является акт приема-передачи оказанных услуг, подписанный обеими сторонами. 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 2.1. Обязанность «Заказчика»: 2.1.1. Заказчик обязан своевременно предоставить пакет документов на право рубки ухода и прочих рубок Исполнителю.

2.1.2.

Заказчик обязуется принять оказанные услуги в порядке, предусмотренном настоящим договором. 2.1.3. Заказчик не вправе привлекать для оказания услуг, предусмотренных настоящим договором, иных лиц. 2.2. Права «Заказчика»: 2.2.1. Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество услуг, оказываемых Исполнителем.

2.2.2. Заказчик может в любое время до сдачи ему результата услуг отказаться от договора, приостановив работу Исполнителя, если во время оказания услуг станет очевидным, что они не выполняются ненадлежащим образом и с нарушением действующего законодательства РФ. 2.3.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, ПОДПИСИ СТОРОН Заказчик: ГПКК «Красноярское управление лесами» Юридический адрес: 2 Б ИНН// р/с в «Енисейский объединенный банк», Красноярский филиал, г. Красноярск к/сч E-mail: *****@***RU Заместитель директора Исполнитель: КПП Юридический адрес: Красноярский край, Казачинский район, с. Вороковка, ул. Советская, 29 Б.

Контактные телефоны 8 (391 Расчетный счет №, В Восточно-Сибирском филиале Росбанк» г. Красноярск, К/счет Директор АКТ приема – передачи оказанных услуг « » г. Государственное предприятие Красноярского края «Красноярское управление лесами» , действующего на основании доверенности от 01.01.2001г.

№ 000, именуемое в дальнейшем «Заказчик», и Общество с ограниченной ответственностью Хариной Елены Владимировны, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», а вместе именуемые «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем: 1.

Выполнить работу по заготовке древесины своими силами и средствами в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором. 2.1.2.

В ходе выполнения работ соблюдать требования Лесного кодекса Российской Федерации, действующего законодательства Российской Федерации об охране окружающей среды и безопасности проведения работ, в том числе соблюдать правила противопожарной безопасности, требования по охране труда и технике безопасности. 2.1.3. Обеспечить производство работ в полном соответствии с требованиями Лесного кодекса Российской Федерации, Правилами заготовки древесины и настоящим Договором.

2.1.4. Представить Заказчику акт сдачи-приемки заготовленной древесины. 2.2. Подрядчик вправе: 2.2.1. Требовать возмещения расходов, которые понесены им в связи с установлением и устранением дефектов в технической документации, представленной Заказчиком.

Заказчик принял, а Исполнитель оказал услуги по валке древесины определенные договором оказания услуг № от года в объеме куб/м. 2. Стоимость оказанных услуг составляет руб. коп., НДС не облагается. 3. Услуги в принятой части оказаны качественно, стороны друг к другу претензий по указанным вопросам не имеют.

Заказчик: ГПКК «Красноярское управление лесами» Юридический адрес: 2 Б ИНН// р/с в «Енисейский объединенный банк», Красноярский филиал, г. Красноярск к/сч E-mail: *****@***RU Заместитель директора Исполнитель: КПП Юридический адрес: Красноярский край, Казачинский район, с. Вороковка, ул. Советская, 29 Б. Контактные телефоны 8 (391 Расчетный счет №, В Восточно-Сибирском филиале Росбанк» г.

Договор на заготовку и вывозку древесины образец

Выполнить работу по заготовке древесины своими силами и средствами в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором. 2.1.2.

В ходе выполнения работ соблюдать требования Лесного кодекса Российской Федерации, действующего законодательства Российской Федерации об охране окружающей среды и безопасности проведения работ, в том числе соблюдать правила противопожарной безопасности, требования по охране труда и технике безопасности. 2.1.3. Обеспечить производство работ в полном соответствии с требованиями Лесного кодекса Российской Федерации, Правилами заготовки древесины и настоящим Договором.
2.1.4. Представить Заказчику акт сдачи-приемки заготовленной древесины. 2.2. Подрядчик вправе: 2.2.1. Требовать возмещения расходов, которые понесены им в связи с установлением и устранением дефектов в технической документации, представленной Заказчиком.

Договор на заготовку и вывозку древесины

В случае мотивированного отказа «Заказчика» от приемки Работ Сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем допущенных недостатков и сроков их устранения за счет «Подрядчика». 5. Непреодолимая сила (форс-мажорные обстоятельства). 5.1.

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору подряда, если неисполнение явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые стороны не отвечают и предотвратить неблагоприятное воздействие которых они не имеют возможности. 6. Заключительные положения. 6.1. Настоящий договор подряда вступает в силу с момента его подписания.6.2. Стороны несут ответственность за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору при наличии вины только в случаях, предусмотренных законом или Договором.6.3.

Договор на заготовку и вывозку древесины с физ лицом образец

Представить Подрядчику необходимую техническую документацию в течение дней с момента подписания Сторонами настоящего Договора. 2.3.2.

При отсутствии замечаний подписать предъявленный Подрядчиком акт выполненных работ после его получения и оплатить работы Подрядчика в соответствии с условиями настоящего Договора или представить Подрядчику письменный мотивированный отказ от подписания акта. 2.3. Заказчик вправе: 2.3.1.

В любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность. 2.3.2. Заказчик имеет право в любое время до сдачи ему результата работ отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать от Подрядчика возврата стоимости не выполненных на момент отказа от настоящего Договора работ.

Источник: https://1privilege.ru/obrazets-dogovora-na-zagotovku-i-vyvozku-drevesiny/

Образец договора на заготовку и перевозку древесины

Законодательство РФ также предусматривает и ответственность за ненадлежащее исполнение работ, создающее препятствие к их сдаче и приводящее к нарушению законодательства.

Государственное предприятие Красноярского края «Красноярское управление лесами» , действующего на основании доверенности от 01.01.2001г.

№ 000, именуемое в дальнейшем «Заказчик», и Общество с ограниченной ответственностью Хариной Елены Владимировны, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», а вместе именуемые «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем: 1.

На ремонт и реконструкцию жилого дома – 3 5 кбм деловой древесины один раз в 10 лет На ремонт и реконструкцию иных зданий и сооружений, за исключением жилых домов – 3 0 кбм деловой древесины один раз в 15 лет На отопление – 15 кбм дровяной древесины ежегодно На иные собственные нужды – 5 кбм деловой древесины один раз в 3 года В соответствии с указанным законом заготовка гражданами древесины для собственных нужд — это деятельность граждан, не являющаяся предпринимательской, и связана с рубкой лесных насаждений, их трелевкой, частичной переработкой и вывозом из леса древесины для целей отопления, возведения строений и иных собственных нужд.

Утвердить форму Типового договора подряда на выполнение работ (оказание услуг) в арендуемых участках леса согласно приложению 2.

Бланк-образец.ру содержит обширную базу образцов и бланков различных документов. Сайт обновляется еженедельно. Любой документ может быть закачен на персональное устройство и использован в некоммерческих целях. При копировании информации на внешние ресурсы — прямая и индексируемая гиперссылка обязательна.

Договора, Подрядчик вправе расторгнуть настоящий Договор и требовать от Заказчика оплаты выполненных работ, а также возмещения убытков, связанных с расторжением настоящего Договора по этому основанию. Представить Подрядчику необходимую техническую документацию в течение ____ дней с момента подписания Сторонами настоящего Договора.

Выявлено 46 правонарушений, связанных с управлением транспортными средствами с неисправностями или условиями, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств.Всем водителям вручены требования на устранение выявленных неисправностей.

Так, за невыполнение законного требования сотрудника полиции в дежурную часть ОМВД России по Удорскому району был доставлен за не проведение предрейсового медицинского осмотра 1 водитель лесовоза, оштрафовано на сумму 30 тыс. рублей 1 юридическое лицо.

Мероприятие «Лесовоз» продлится на территории Республики Коми до 12 апреля 2013 года.
Заказ — порядок и условия оказания Рекламных услуг.

Сигнальный экземпляр РИМ — образец РИМ либо его копия (включая все вносимые в него последующие изменения) подлежащий хранению в соответствии с Федеральным законом «О рекламе» от 13.03.2006 38-ФЗ.

Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны. 8.5.

Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

С участием Подрядчика осмотреть и принять выполненную работу, а при обнаружении отступлений от настоящего договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику. 4.2.2.

Данное положение вводится на территории Хабаровского края в целях упорядочения лесопользования на арендуемых участках лесного фонда, более полного освоения установленного по ним ежегодного отпуска древесины, упорядочения учета заготовленной лесопродукции и ее реализации, увеличения налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.

Настоящее руководство по эксплуатации.Покупаем пиломатериалы обрезные твердых пород древесины дуб обычный, красный дуб, ясень свежепиленые свежая. скачать. Работодатель обязан обеспечить штатному работнику соответствующие. Например, нет необходимости скрупулезно перечислять права и обязанности, если они закреплены.

На тутошнем форуме лежит образец договора по распиловке древесины и, кроме всего прочего, также сколько.ОАО “Zero” стоимости пиломатериалов, которые последний должен был предоставить по договору по окончании работ по обработке древесины.

Заказчик иска не признал, поскольку материалы были переданы подрядчику, но уничтожены при пожаре.

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН Заказчик:Подрядчик: Наименование: Наименование: Юридический адрес: Юридический адрес: ОГРН ОГРН ИНН ИНН КПП КПП Р/с Р/с в в К/с К/с БИК БИК ОКПО ОКПО От имени ЗаказчикаОт имени Подрядчика ( ) ( ) М.П.М.П.

Договор подряда на заготовку древесины с физическим лицом

Образец договора по распиловке древесины. Сейчас Вы можете много где узнать про Образец договора на оказания услуг по распиловке древесины рб, но столь огромное количество уникальных фактов. Нормы о риске случайной гибели применяются только в том случае, если порча и повреждение имущества произошли не по вине одной из сторон по договору.

Поэтому если вы обратились в лесничество, а в нем нет участков под заготовку для населения на этот год, есть два варианта действий: либо ждать очереди, чтобы приобрести древесину для собственных нужд в следующем, либо обращаться в любое другое лесничество на территории Кемеровской области, где вы сможете её выписать.

— Примерно половина всей древесины, что готовят граждане для собственных нужд – дровяная, для целей отопления. В нашей области 167 сельских поселений, где проживает около 300 тысяч жителей, то есть проблема снабжения дровами актуальна для десятой части населения.

В районах с интенсивной угледобычей жителям проще отапливать свои жилища углем, а, к примеру, на севере области традиционно для обогрева используются дрова.

В случае нарушения «Подрядчиком» Правил заготовки древесины, утвержденные Приказом МПР России от 16.07.2007 года № 184, «Заказчик» имеет право приостановить работы до устранения нарушений. 3.6.

За неисправимые нарушения «Заказчик» выплачивает штраф согласно пунктам ответственности за нарушения ООО «___» по до говору аренды лесного участка №___ года по участковому лесничеству. (Приложение № 1 к договору подряда). 3.7. «Подрядчик» до 01 июня 2012 года оставляет залог от оплаты в размере 20 руб.

с 1 м3 для осуществления доочистки заготовленных делянок. В случае неочистки до 01 июня 2012 года залог переходит в собственность Заказчика.

Стороны обязуются письменно извещать друг друга об изменении реквизитов, адресов и иных существенных изменениях. 8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 2.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию Рекламных услуг в сроки, предусмотренные настоящим Договором.

Конкретный вид и перечень рекламных услуг определяется Сторонами в Заказах (Приложение 2).

Обязательства по договору, обязана возместить. Необходим договор на оказание услуг по переработке распиловке древесины между ИП и ФЛ.Установка для поперечной распиловки образцов древесины, содержащая неподвижную платформу, электродвигатель и пильный диск, при этом на платформе. Выход пиломатериала из круглого леса по сортам и в зависимости от диаметра бревен.

Подрядчика сразу по окончании работ с составлением акта, подписываемого уполномоченными представителями сторон и заверяемого печатями. При приемке работ Заказчик руководствуется условиями договора, Правилами отпуска древесины на корню и Указаниями по освидетельствованию мест рубок подсочки насаждений и заготовки второстепенных лесных материалов.

Образец договора на оказания услуг по распиловке древесины рбскачать с файлообменника 1образец договора на оказания услуг по образеец древесины рбесли.

Пензенский сервачок образец договора по оказанию услуг по распиловке древесины, образец.

Итак, ООО “Тринс” обратилось в Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа с иском к АО “Третий круг” о взыскании задолженности по оплате выполненных согласно договору подряда работ по обработке древесины.

Вороковка, ул. Советская, 29 Б. Контактные телефоны 8 (391 Расчетный счет №, В Восточно-Сибирском филиале Росбанк» г. Красноярск, К/счет Директор АКТ приема – передачи оказанных услуг « » г.
Образец договор распиловки круглого леса.

Скачать договор распиловки круглого леса файл загруженрейтинг у меня возникла! Договор распиловки круглого леса блог им. Договор подряда заключается на изготовление или переработку Договор на распиловку круглого леса.

Вы сюда попали, чтобы скачать торрент договор на оказания услуг по распиловке.

Договор подрядас физическим лицом на заготовку леса

Договор на заготовку древесины образец

Пример договора на заготовку древесины образец 1. Предмет договора1.1. «Подрядчик» по заданию «Заказчика» обязуется за свой страх и риск заготовить лес в аренде ООО « ». Конкретные номера делянок определяются в приложении, которое является неотъемлемой частью договора.

«Подрядчик» ведет работы в соответствии с действующим законодательством и «Правилами Заготовки древесины», утвержденные Приказом МПР России от 16.07.2007 № 184, несет полную материальную, административную и уголовную ответственность. 1.2.

«Заказчик» принимает заготовленную древесину по акту приемки еженедельно (в случае заготовки менее 1000 м3 приемка происходит раз в 10 дней). Заготовка осуществляется в штабеля по сортиментам на погрузочной площадке в делянке. Дорогу до делянки, при необходимости, делает «Заказчик».

При согласовании цены эту работу может выполнять «Подрядчик».

Договор подряда на заготовку древесины

Исполнитель несёт ответственность за самовольные рубки в радиусе 300 м от границ лесосеки. 4.5.

Исполнитель проводит лесовосстановительные мероприятия за свой счет, если при осуществлении валки леса Исполнитель, в нарушение условий настоящего договора, уничтожил подрост либо древесно-кустарниковую растительность. 4.6.

Досрочное расторжение договора производится в случае грубого нарушения технологии валки леса и нарушения лесного Законодательства РФ.
4.7. Внимание В случае не соблюдения требований п.2.3.4., 5.4.

, а также нарушения Исполнителем технологического процесса, действие настоящего договора приостанавливается, до момента устранения выявленных нарушений. 5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 5.1. Настоящий договор действует с момента заключения по 31.12.2012г. 5.2. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно: 5.2.1.
По взаимному соглашению сторон. 5.2.2.

Приемка работ по заготовке древесины осуществляется после выполнения Сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим Договором. 3.4.

По окончании работ Подрядчик сообщает Заказчику (заказным письмом с уведомлением о вручении, по факсу и т.д.) о готовности результата работ к сдаче.

После завершения выполнения работ Подрядчик представляет Заказчику подписанный со своей стороны акт сдачи-приемки заготовленной древесины, а также исполнительную документацию.

3.5. Заказчик в течение дней в случае отсутствия замечаний обязан отправить Подрядчику подписанный со своей стороны акт сдачи-приемки заготовленной древесины или мотивированный отказ от подписания акта. 3.6. В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания акта Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения без дополнительной оплаты.

Вход на сайт

В случае не принятия мер к тушению, «Пользователь» привлекается к административной ответственности. 2.3.5. «Исполнитель» обязуется при проведении работ обеспечить сохранение подроста и древесно-кустарниковой растительности. 2.3.6.

Исполнитель не позднее чем за дней до истечения срока действия договора обязан вывезти принадлежащие ему оборудование, инвентарь, инструменты и материалы, произвести снос лесных складов, других строений и сооружений, а также провести рекультивацию земель, на которых располагались указанные строения и сооружения. 2.3.7.

После окончания заготовки древесины по настоящему договору, но не позднее, чем за дней до истечения срока действия договора предоставить «Заказчику» в установленном порядке отчет об использовании лесов.

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ 3.1. Стоимость услуг по валке одного кбм древесины составляет 630 (шестьсот тридцать) руб. без НДС. 3.2.

Договора гпх для лесозаготовок

Возрасты рубок и порядок исчисления расчетной лесосеки устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 6.

Перечень видов (пород) деревьев и кустарников, заготовка древесины которых не допускается, устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. 7.

Граждане, юридические лица в целях заготовки древесины вправе осуществлять строительство лесных дорог, лесных складов, других строений и сооружений.

8. Граждане, юридические лица осуществляют заготовку древесины на основании договоров аренды лесных участков. 8.1.

В случае, если федеральными законами допускается осуществление заготовки древесины федеральными государственными учреждениями, лесные участки, находящиеся в государственной собственности, могут предоставляться этим учреждениям для указанной цели в постоянное (бессрочное) пользование. 8.2.

Нельзя также использовать древесину, выброшенную морем. Она содержит большое количество соли, которая во время сжигания выделяет хлор. Чтобы избежать этого, можно положить древесину на воздухе и ждать, чтобы дождем из неё вымыло соль.

Вылеживаться она может несколько лет.Огонь разжигаем с помощью бумаги газетной и древесины. С нескольких сторон топки помещаем немного древесной щепы. Затем положим немного помятой бумаги среди щепы и около неё.

Сверху положим лучину древесную и подожжем. Следует постепенно увеличивать количество подкладываемой древесины, поддерживая огонь. Процесс горения должен протекать спокойно, дым, выходящий из трубы, не должен быть видим.

Если огонь чрезмерно активен, термическая нагрузка топки и трубы может быть повышена.
Следует также избегать тления огня. Выделяется в это время наибольшее количество загрязнений, вызывающих осаждение креозота в дымоходе.

Договор подряда с физическим лицом на заготовку леса

Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. 6.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. 7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 7.1.

Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до момента исполнения Сторонами всех взятых на себя обязательств. 7.2.

Условия настоящего Договора могут быть изменены по взаимному согласию Сторон путем подписания письменного соглашения. 8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 8.1.

Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

8.2.Договор подряда может быть, расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ. 7. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон Статья 29 — Заготовка древесины 1.

Заготовка древесины представляет собой предпринимательскую деятельность, связанную с рубкой лесных насаждений, их трелевкой, частичной переработкой, хранением и вывозом из леса древесины. 2.

Заготовка древесины осуществляется в эксплуатационных лесах, защитных лесах, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими федеральными законами. 3. Для заготовки древесины предоставляются в первую очередь погибшие, поврежденные и перестойные лесные насаждения.

4. Запрещается заготовка древесины в объеме, превышающем расчетную лесосеку (допустимый объем изъятия древесины), а также с нарушением возрастов рубок. 5.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, ПОДПИСИ СТОРОН Заказчик: ГПКК «Красноярское управление лесами» Юридический адрес: 2 Б ИНН// р/с в «Енисейский объединенный банк», Красноярский филиал, г.

Красноярск к/сч E-mail: *****@***RU Заместитель директора Исполнитель: КПП Юридический адрес: Красноярский край, Казачинский район, с. Вороковка, ул. Советская, 29 Б. Контактные телефоны 8 (391 Расчетный счет №, В Восточно-Сибирском филиале Росбанк» г.

Красноярск, К/счет Директор АКТ приема – передачи оказанных услуг « » г. Государственное предприятие Красноярского края «Красноярское управление лесами» , действующего на основании доверенности от 01.01.2001г.

№ 000, именуемое в дальнейшем «Заказчик», и Общество с ограниченной ответственностью Хариной Елены Владимировны, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», а вместе именуемые «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем: 1.

Источник: http://migrantcard.ru/dogovor-podryadas-fizicheskim-litsom-na-zagotovku-lesa/

Образец договора на обработку древесины и перевозку

Договор на заготовку древесины образец

Пиломатериалы – продукция лесозаготовительных и деревообрабатывающих предприятий, широко востребованная в строительной отрасли. Продукция делится на виды, имеет показатели прочности, сортимент, сортируется машиной или посредством внешнего осмотра. Ознакомьтесь с содержанием документа:

Основные разделы документа: В бланк договора могут быть внесены различные изменения.

Чтобы они имели силу, изменения оформляются письменно и скрепляются подписями сторон. Скачать образец договора купли-продажи пиломатериалов (текстовый шаблон)

Договор купли-продажи древесины

[место заключения договора] [число, месяц, год] [Наименование организации], именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице [должность, Ф.

И. О.], действующего на основании [устава, положения, доверенности], с одной стороны, и [Наименование организации], именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице [должность, Ф. И. О.

], действующего на основании [устава, положения, доверенности], с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили договор о нижеследующем: 1.1.

Продавец передает в собственность Покупателя древесину, а Покупатель обязуется принять и оплатить ее в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

1.2. Под древесиной в настоящем договоре понимаются необработанные круглые лесоматериалы. 1.3. Характеристики реализуемой древесины: — породный состав: [вписать нужное] — стоимость (в т. ч. НДС): [сумма] рублей 1.4. Общая цена настоящего договора составляет: [цифрами и прописью] рублей, в том числе НДС [значение].

1.10. Покупатель в течение [значение] дней со дня заключения настоящего договора обязан своими силами и за свой счет вывезти приобретенную древесину с места ее нахождения, при условии внесения полной оплаты согласно раздела 3 настоящего договора.

1.11. Передача древесины Покупателю осуществляется на основании настоящего договора, без акта приема-передачи.

2. Обязанности сторон договора 2.1.1. Передать Покупателю древесину в количестве, в порядке и в сроки, определенные в договоре.

2.1.2. Принять произведенную Покупателем оплату.

2.2.1. Произвести оплату древесины в сумме и на условиях, предусмотренных разделом 3 настоящего договора. 2.2.2. Принять древесину в собственность после полной оплаты стоимости древесины Продавцу. 2.2.3. Своими силами и за свой счет вывезти приобретенную древесину.

3.1. Расчеты между Покупателем и Продавцом осуществляются в безналичном порядке. 3.3. Датой оплаты древесины считается дата поступления денежных средств на счет Продавца.

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 4.2. В случае неисполнения Покупателем обязательства, установленного п.

3.2. настоящего договора, договор считается расторгнутым в одностороннем порядке и данная древесина вновь поступает на реализацию. 4.3. За нарушение сроков, предусмотренных п.

1.10. настоящего договора, Покупатель уплачивает Продавцу штраф в размере [значение] процентов от цены древесины за каждый день просрочки. 5.

Порядок разрешения споров 5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами. 5.2.

В случае, если Стороны не придут к соглашению, споры разрешаются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6. Заключительные положения 6.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 6.2. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного выполнения обязательств по данному договору.

6.3. Односторонний отказ от исполнения настоящего договора допускается в случае существенного нарушения договора одной из сторон. 6.4. Все изменения и дополнения оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме, которые являются неотъемлемой частью настоящего договора.

Договор на перевозку леса автомобильным транспортом

Например в том случае, когда перевозчик берет на себя обязательства по предоставлению необходимого транспорта прежде чем груз будет передан. Сюда относятся круглые лесоматериалы, деревья с необрезанной кроной и бревна.

Древесину различают по качественным признакам и условно делят на четыре сорта. Для этого предусматривается разделение хлыста на вершинную, срединную и комлевую части.

Сдача груза перевозчику, который в свою очередь выдаёт документ, подтверждающий принятие товара к транспортировке, даёт основания для отнесения договора доставки груза к числу реальных гражданско-правовых договоров. Товарно-транспортная накладная – главный документ. Выписывается грузоотправителем.

В транспортном разделе указывается маршрут, данные автомашины и водителя.

В товарном разделе — перечень, количество, вес и стоимость перевозимого груза, а так же перечень дополнительных документов на.

Договор между грузоотправителем (грузополучателем) и перевозчиком (экспедитором). Или копия договора, заверенная одной из сторон. Договор является основанием для транспортировки груза данным перевозчиком.

Может быть заменен Доверенностью на перевозку груза, выписанную на водителя грузоотправителем/грузополучателем, так же с оригинальными печатями.

Счета-фактуры и договор между поставщиком и покупателем груза не являются обязательным документами, но часто даются в дорогу для избежания недоразумений с чересчур бдительными сотрудниками ГИБДД Гибкость автомобильных грузоперевозок с вероятной корректировкой пути следования обязывает транспортные компании обзавестись специалистами для того, чтобы создать лучшие варианты логистических цепочек.

Договор на оказание услуг по переработке

2.1.1.

передать Подрядчику сырье (материалы) по дополнительно согласованному графику. Приемка сырья по количеству и качеству производится _______________________________________ с последующим составлением акта приема-передачи. Количество, указанное в приемо-сдаточном акте, следует считать окончательным и обязательным для обеих сторон.

Качество сырья (материалов) должно соответствовать __________________________________________________ Приемка производится в соответствии с Положением о приемке товаров по количеству и качеству, утвержденному постановлением Совмина РБ от 03.09.2008 N 1290; 2.1.2. оплатить Подрядчику переработку сырья (материалов), возместить расходы по отгрузке готовой продукции и ее транспортировке; 2.1.3.

предоставить Подрядчику разнарядки на отгрузку готовой продукции с указанием вида продукции, отгрузочных и почтовых реквизитов, а также номера актов приема-передачи выполненных работ по переработке сырья (материалов); 2.1.4.

в случае непредоставления Заказчиком разнарядки на отгрузку в течение ____ дней с момента подписания акта приема-передачи выполненных работ по переработке сырья (материалов) — оплатить услуги Подрядчика по хранению выработанной продукции.

Качество готовой продукции должно соответствовать требованиям 2.2.2.

в случае несвоевременной переработки сырья (материалов) — уплатить пеню в размере ___% от стоимости переработки непереработанной партии сырья (материалов) за каждый день просрочки; 2.2.3.

отгрузить готовую продукцию в адреса, указанные Заказчиком, в течение ____ дней с момента подписания акта приема-передачи выполненных работ; 2.2.4.

3.3. В случае несвоевременной оплаты переработки Заказчик уплачивает пеню в размере ____% от стоимости переработки каждой партии сырья (материалов) за каждый день просрочки. 3.4. В случае несвоевременной оплаты расходов по отгрузке, транспортных расходов, услуг по хранению Заказчик уплачивает пеню в размере ____% от причитающейся суммы за каждый день просрочки платежа.

3.5. При отсутствии разнарядок на отгрузку готовой продукции Заказчик оплачивает хранение готовой продукции Подрядчиком из расчета _____________________________. 4.1. Договор вступает в силу с момента согласования графика передачи сырья (материалов).

4.2. Срок действия договора установлен до __________, а в части взаиморасчетов и платежей — до полного их завершения.

4.3. При просрочке передачи сырья (материалов) более __________ дней договор может быть расторгнут Подрядчиком в одностороннем порядке. 4.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу. 4.5. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме.

4.6. Возникающие во время заключения, изменения, исполнения и расторжения договора споры рассматриваются в соответствующем хозяйственном суде Республики Беларусь.

Образец договора подряда на заготовку древесины

Заготовка древесины представляет собой предпринимательскую деятельность, связанную с рубкой лесных насаждений, их трелевкой, частичной переработкой, хранением и вывозом из леса древесины. 2.

Заготовка древесины осуществляется в эксплуатационных лесах, защитных лесах, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими федеральными законами. 3.

Для заготовки древесины предоставляются в первую очередь погибшие, поврежденные и перестойные лесные насаждения.

4. Запрещается заготовка древесины в объеме, превышающем расчетную лесосеку (допустимый объем изъятия древесины), а также с нарушением возрастов рубок.

5.

Возрасты рубок и порядок исчисления расчетной лесосеки устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

6.

Договор на переработку древесины образец

Единственное исключение, это коренные малочисленные народы Севера, Сибири и Дальнего Востока, ведущие традиционный образ жизни. — Бесплатную древесину не дают ни в одном регионе . по которым можно её купить. Эти ставки невелики – от 50 до 300 рублей за кубометр.

Например, осиновая древесина на постройку бани будет стоить на корню 1800 рублей, еловая или пихтовая древесина обойдется в 10800 рублей. Цена в каждом конкретном случае рассчитывается индивидуально .

и зависит от характеристик леса (от породы деревьев, их возраста, величины и других показателей).

Этот документ выдают в администрации города или района.

Потом гражданин приходит в одно из 19 лесничеств с паспортом, документами на землю, разрешением на строительство жилого дома. — Лесные массивы распределены по территории области крайне неравномерно. Леса растут преимущественно на горах, окаймляющих область (Кузнецкий Алатау, Горная Шория, Салаирский Кряж), и на севере — по границе с Томской областью.

Горное окаймление и север области покрыты лесами на 50-80%.

В других районах сложнее обеспечить всех желающих, т.к.

Многим из них оказывалась областная поддержка для развития бизнеса.

Жители села могут приобрести дрова по минимальной цене, установленной для древесных ресурсов областным законом. Советуем обратиться в лесничество, там вам помогут оформить необходимые документы для выписки дров.

кубометров, было заключено 8 118 договоров. Это значительные объемы. Для сравнения: арендаторы ежегодно заготавливают около 800 тысяч кубометров, а ведь они ведут промышленную деятельность, вносят арендные и налоговые платежи в бюджет.

Хотелось бы заострить внимание людей на том, что они могут приобрести только право заготовки древесины .

Граждане для собственных нужд осуществляют заготовку древесины на основании договоров купли – продажи лесных насаждений в соответствии с Законом Кемеровской области от 30.06.2007 № 87-ОЗ

«О порядке и нормативах заготовки гражданами древесины для собственных нужд»

. Заготовка гражданами древесины для собственных нужд осуществляется в соответствии с нормативами, установленными законом.

Ставки платы устанавливаются Коллегией Администрации Кемеровской области. Льготы при заготовке древесины в соответствии с п.

Источник: http://opiniojuris.ru/obrazec-dogovora-na-obrabotku-drevesiny-i-perevozku-42907/

Ваши права
Добавить комментарий